Ein Dienst von nu:legal

Rechtsprechung / BGH, 23.01.2003 – VII ZR 210/01

Zitiert von 64 Entscheidungen

BGH, Urteil vom 23.01.2003 – VII ZR 210/01

  1. BAG, 25.05.2005 – 5 AZR 572/04 Urteil · Rn. 29

    Leitsatz 1. Der Arbeitsvertrag ist Verbrauchervertrag im Sinne von § 310 Abs 3 BGB.

  2. BAG, 04.03.2004 – 8 AZR 196/03 Urteil · Rn. 42

    Leitsatz 1. Zwar sind Vertragsstrafenabreden in Formularverträgen nach § 309 Nr. 6 BGB generell unzulässig; in formularmäßigen Arbeitsverträgen folgt aus der angemessenen Berücksichtigung der im Arbeitsrecht geltenden Besonderhei…

  3. BAG, 21.04.2005 – 8 AZR 425/04 Urteil · Rn. 27
  4. BGH, 23.08.2018 – III ZR 192/17 Urteil · Rn. 13

    Leitsatz Preisnebenabreden Zur Inhaltskontrolle von Entgeltklauseln für den postalischen Versand und die Bereitstellung der Möglichkeit des Selbstausdrucks von Eintrittskarten (sog. "print@home-Option") in Allgemeinen Geschäftsbe…

  5. BGH, 13.11.2013 – I ZR 77/12 Urteil · Rn. 14

    Leitsatz Vertragsstrafenklausel 1. Ein wettbewerbs- oder schutzrechtlich veranlasstes Vertragsstrafeversprechen ist nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam, wenn die Vertragsstrafe der Höhe nach bereits auf den ersten Blick außer Verhält…

  6. BGH, 22.11.2012 – VII ZR 222/12 Urteil · Rn. 10

    Leitsatz Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Abfallentsorgungsunternehmens, wonach der Vertragspartner bei Nichtanlieferung der vereinbarten Quartalsmenge Abfall das Entgelt für die gesamte vereinbarte Menge zu…

  7. BGH, 13.03.2008 – VII ZR 194/06 Urteil

    Leitsatz BGB §§ 133 C, 157 Ge; VOB/B § 2 Nr. 5 Verkündet am: 13. März 2008 Heinzelmann, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle a) Fordert der Auftraggeber ein funktionales Angebot des Auftragnehmers zur Erstel- …

  8. BGH, 26.03.2015 – VII ZR 92/14 Urteil · Rn. 33

    Leitsatz 1. Die in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers eines Bauvertrages enthaltene Klausel über eine Gewährleistungsbürgschaft "Die Bürgschaft ist zurückzugeben, wenn alle unter die Gewährleistungsfrist fallenden Ge…

  9. BGH, 20.01.2016 – VIII ZR 26/15 Urteil · Rn. 38

    Leitsatz 1. Ein Stellen von Vertragsbedingungen liegt nicht vor, wenn die Einbeziehung vorformulierter Vertragsbedingungen in einen Vertrag auf einer freien Entscheidung desjenigen beruht, der vom anderen Vertragsteil mit dem Ver…

  10. BGH, 19.03.2019 – XI ZR 9/18 Beschluss · Rn. 15
  11. BGH, 12.03.2003 – XII ZR 18/00 Urteil

    Leitsatz ZPO a.F. §§ 561 Abs. 1 Satz 1, 543 Abs. 2, 313 Abs. 2 Satz 2 Die revisionsgerichtliche Prüfung der Wahrung der Schriftform einer bei den Akten befindlichen Urkunde beschränkt sich auf die getroffenen Feststellungen zu de…

  12. BGH, 14.04.2005 – VII ZR 56/04 Urteil

    Leitsatz Verkündet am: 14. April 2005 Heinzelmann, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle AGBG § 9 Abs. 1 Bf, CI; BGB §§ 133 B, 157 D Eine vom Besteller gegenüber dem Bauunternehmer verwendete Klausel, nach der …

  13. BGH, 22.10.2015 – VII ZR 58/14 Urteil · Rn. 25

    Leitsatz Zur Auslegung eines Vertrags über die Lieferung und Verwertung von Restabfällen.

  14. BGH, 22.01.2015 – VII ZR 120/14 Urteil · Rn. 14

    Leitsatz In Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers eines Bauvertrags enthaltene Vertragsklauseln, wonach Gewährleistungsansprüche bis zur vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung des Auftraggebers in Höhe von 8% der …

  15. BAG, 18.08.2005 – 8 AZR 65/05 Urteil · Rn. 20
  16. BGH, 01.10.2014 – VII ZR 164/12 Urteil · Rn. 15

    Leitsatz In Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers eines Bauvertrags enthaltene Vertragsklauseln, wonach Gewährleistungsansprüche bis zur vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung des Auftraggebers in Höhe von 7 % der…

  17. BGH, 30.06.2011 – VII ZR 13/10 Urteil · Rn. 30

    Leitsatz 1. Inwieweit eine detaillierte Angabe im Leistungsverzeichnis einer funktionalen Ausschreibung (hier: Abbruch einer Klinik) dazu führt, dass sie die Pauschalierung der Vergütung begrenzt, ergibt die Auslegung des Vertrag…

  18. BGH, 27.11.2013 – VII ZR 371/12 Beschluss · Rn. 4

    Leitsatz 1. Wird in einer Vertragsstrafenklausel wegen der strafbewehrten Fristen auf eine weitere Klausel Bezug genommen, in der die Fertigstellungsfrist neben anderen Fristen gesondert aufgeführt ist, so liegt insoweit eine tre…

  19. BGH, 10.04.2003 – VII ZR 314/01 Urteil

    Leitsatz BGB § 765 Verkündet am: 10. April 2003 Seelinger-Schardt, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Hat der Bürge dem Gläubiger eine Bürgschaft auf erstes Anfordern gestellt, obwohl der Gläubiger aufgrund …

  20. BGH, 24.10.2017 – XI ZR 362/15 Urteil · Rn. 23

    Leitsatz Ein Bürge, dem wegen der Unwirksamkeit der Sicherungsvereinbarung nach § 768 Abs. 1 Satz 1 BGB eine dauerhafte Einrede gegen den Gläubiger zustand, kann das von ihm dennoch Geleistete nach § 813 Abs. 1 Satz 1 BGB vom Glä…

  21. BGH, 26.02.2004 – VII ZR 247/02 Urteil

    Leitsatz AGBG § 9; VOB/B § 17 Nr. 4 Satz 2 a) Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Bauvertrags, die den Auftragnehmer verpflichtet, zur Sicherung der Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers ausschließlich ein…

  22. BGH, 04.02.2025 – XI ZR 183/23 Urteil · Rn. 31

    Leitsatz Die von einer Bank für eine Vielzahl von Vertragsverhältnissen über Spareinlagen vorformulierten Klauseln "Verwahrung von Einlagen oberhalb des Freibetrags für alle Einlagen- & Girokonten Verwahrentgelt 0,5 % p.a.", "Ver…

  23. BGH, 31.08.2017 – VII ZR 308/16 Urteil · Rn. 15

    Leitsatz Eine Vertragsstrafenvereinbarung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herausgebers eines Gutscheinblocks (hier: "Schlemmerblock"), die für schuldhaft vorsätzliche Vertragsverstöße von unterschiedlichem Gewicht einen p…

  24. BGH, 08.04.2025 – VIII ZR 245/22 Beschluss · Rn. 37
  25. BGH, 15.02.2024 – VII ZR 42/22 Urteil · Rn. 38

    Leitsatz Zur Unwirksamkeit der vom Auftraggeber in einem Einheitspreisvertrag verwendeten Vertragsstrafenklausel "2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung ... der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag …

  26. BGH, 06.12.2012 – VII ZR 133/11 Urteil · Rn. 15

    Leitsatz Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers eines Bauvertrags getroffene Vertragsstrafenregelung, die eine für die schuldhafte Überschreitung einer Zwischenfrist zu zahlende Vertragsstrafe auf höchstens 5 …

  27. BGH, 28.06.2007 – VII ZR 199/06 Urteil

    Leitsatz BGB § 765 a) Der Bürge auf erstes Anfordern kann sich zur Vermeidung seiner Inanspruchnah- me auf die fehlende Prüfbarkeit der Rechnung über eine Werklohnforderung nur dann berufen, wenn sich die fehlende Prüfbarkeit aus…

  28. BAG, 04.03.2004 – 8 AZR 344/03 Urteil · Rn. 49
  29. OLG Saarbrücken, 15.09.2022 – 4 U 107/20 Urteil · Rn. 37
  30. BGH, 30.05.2012 – IV ZR 87/11 Urteil · Rn. 16

    Leitsatz Eine Klausel in einer Berufshaftpflichtversicherung für Architekten, die die Verletzung der Pflicht zu zutreffenden Angaben über die für die Beitragshöhe maßgeblichen Honorarumsätze durch eine Vertragsstrafe in Höhe des …

  31. BGH, 13.11.2003 – VII ZR 373/01 Beschluß
  32. BGH, 25.01.2022 – XI ZR 255/20 Urteil · Rn. 14

    Leitsatz Ein formularmäßiger Ausschluss der Einrede der Anfechtbarkeit nach § 770 Abs. 1 BGB im Bürgschaftsvertrag benachteiligt den Bürgen nicht gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB entgegen den Geboten von Treu und Glaub…

  33. BGH, 24.10.2017 – XI ZR 600/16 Urteil · Rn. 14

    Leitsatz Eine in einem Vertrag über Bauleistungen formularmäßig vereinbarte Sicherungsabrede, die es dem Auftragnehmer auferlegt, zur Ablösung eines Gewährleistungseinbehalts eine Bürgschaft mit einem gegenüber dem Bürgen unzuläs…

  34. LG Stuttgart, 04.05.2016 – 13 S 123/15 Urteil · Rn. 20
  35. BGH, 08.07.2004 – VII ZR 24/03 Urteil

    Leitsatz AGBG § 9 Abs. 1 Ch Verkündet am: 8. Juli 2004 Heinzelmann Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle a) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers enthaltene Ver- tragsstrafenklausel mit ein…

  36. BAG, 04.03.2004 – 8 AZR 328/03 Urteil · Rn. 45
  37. BGH, 13.11.2003 – VII ZR 371/01 Beschluß
  38. BGH, 28.11.2017 – XI ZR 211/16 Urteil · Rn. 21

    Leitsatz Der Bürge kann sich nach § 768 Abs. 1 Satz 1 BGB auf ein Leistungsverweigerungsrecht des Hauptschuldners aus einem zwischen diesem und dem Gläubiger geschlossenen Stillhalteabkommen auch dann berufen, wenn sich der Gläub…

  39. OLG Naumburg, 14.03.2013 – 2 U 44/12 Urteil · Rn. 16
  40. OLG Frankfurt am Main, 28.10.2019 – 21 U 47/19 Beschluss · Rn. 29
  41. OLG Köln, 05.07.2017 – 16 U 138/15 Urteil · Rn. 53
  42. LG Kleve, 10.08.2011 – 2 O 354/10 Urteil · Rn. 4
  43. OLG Düsseldorf, 25.03.2025 – 23 U 138/23 Urteil · Rn. 3
  44. KG, 25.06.2024 – 21 U 98/23 Urteil · Rn. 16
  45. OLG Stuttgart, 25.04.2024 – 13 U 97/23 Urteil · Rn. 43
  46. OLG Celle, 10.10.2022 – 14 U 28/22 Beschluss · Rn. 8
  47. OLG München, 18.01.2022 – 9 U 2808/21 Bau Endurteil · Rn. 22
  48. BGH, 10.02.2021 – KZR 94/18 Urteil · Rn. 31
  49. KG, 01.04.2019 – 10 U 53/17 Urteil · Rn. 11
  50. AG Charlottenburg, 06.07.2017 – 203 C 185/17 Urteil · Rn. 14

Seite 1 von 2