Ein Dienst von nu:legal

Rechtsprechung / BGH, 20.01.2000 – VII ZR 46/98

Zitiert von 17 Entscheidungen

BGH, Urteil vom 20.01.2000 – VII ZR 46/98

  1. BAG, 04.03.2004 – 8 AZR 196/03 Urteil · Rn. 47

    Leitsatz 1. Zwar sind Vertragsstrafenabreden in Formularverträgen nach § 309 Nr. 6 BGB generell unzulässig; in formularmäßigen Arbeitsverträgen folgt aus der angemessenen Berücksichtigung der im Arbeitsrecht geltenden Besonderhei…

  2. BGH, 23.01.2003 – VII ZR 210/01 Urteil

    Leitsatz Verkündet am: 23. Januar 2003 Fahrner, Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle BGB §§ 765, 768 Abs. 1 Satz 1, § 777; AGBG § 9 Abs. 1 Ch a) Ist eine Bürgschaft auf erstes Anfordern wirksam erteilt worden …

  3. BGH, 20.01.2016 – VIII ZR 26/15 Urteil · Rn. 36

    Leitsatz 1. Ein Stellen von Vertragsbedingungen liegt nicht vor, wenn die Einbeziehung vorformulierter Vertragsbedingungen in einen Vertrag auf einer freien Entscheidung desjenigen beruht, der vom anderen Vertragsteil mit dem Ver…

  4. BAG, 27.04.2000 – 8 AZR 301/99 Urteil · Rn. 22
  5. BGH, 15.02.2024 – VII ZR 42/22 Urteil · Rn. 38

    Leitsatz Zur Unwirksamkeit der vom Auftraggeber in einem Einheitspreisvertrag verwendeten Vertragsstrafenklausel "2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung ... der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag …

  6. BAG, 04.03.2004 – 8 AZR 344/03 Urteil · Rn. 56
  7. BGH, 06.12.2012 – VII ZR 133/11 Urteil · Rn. 19

    Leitsatz Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers eines Bauvertrags getroffene Vertragsstrafenregelung, die eine für die schuldhafte Überschreitung einer Zwischenfrist zu zahlende Vertragsstrafe auf höchstens 5 …

  8. BGH, 30.03.2006 – VII ZR 44/05 Urteil

    Leitsatz in dem Rechtsstreit Verkündet am: 30. März 2006 Heinzelmann, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle VOB/A § 12 Nr. 1 Satz 1; BGB § 242 Cd a) Ein Verstoß gegen § 12 Nr. 1 Satz 1 VOB/A steht der Geltendma…

  9. BGH, 18.01.2001 – VII ZR 238/00 Urteil

    Leitsatz AGBG § 9 Bg, Ch Auch bei Zusammenfassung von Vertragsstrafen in einer Klausel kann es sich um trennbare Vertragsstrafenregelungen handeln, die einer eigenständigen Inhaltskon- trolle unterliegen (vgl. BGH, Urteil vom 14.…

  10. BGH, 07.03.2002 – VII ZR 41/01 Urteil

    Leitsatz Verkündet am: 7. März 2002 Seelinger-Schardt, Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle AGBG § 9 BF, Ch (Art. 229 § 5 Satz 1 EGBGB) Eine Vertragsstrafenklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach wel…

  11. LG Stuttgart, 04.05.2016 – 13 S 123/15 Urteil · Rn. 20
  12. BAG, 04.03.2004 – 8 AZR 328/03 Urteil · Rn. 50
  13. OLG Frankfurt am Main, 17.07.2020 – 26 W 11/20 Beschluss · Rn. 26
  14. AG Charlottenburg, 06.07.2017 – 203 C 185/17 Urteil · Rn. 14
  15. KG, 23.02.2017 – 21 U 126/16 Beschluss · Rn. 12
  16. OLG Düsseldorf, 22.12.2015 – I-16 U 131/14 Urteil · Rn. 44
  17. BGH, 17.01.2002 – VII ZR 198/00 Urteil

    Leitsatz AGBG § 9 Abs. 1 Bf Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu einem Bauvertrag enthaltene Ver- einbarung, wonach der Auftragnehmer, wenn er in Verzug gerät, für jeden Arbeitstag einschließlich Samstag der Verspätung ein…